| 案件简介 |
盐湖机电公司与中石油第二建设有限公司建设工程施工合同纠纷一案 |
盐湖机电公司与甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司买卖合同纠纷 |
盐湖机电公司与五冶集团上海有限公司合同纠纷一案 |
韩国锦洋株式会社(以下简称“韩国锦洋”)、内蒙古韩锦化学工业有限公司与公司、青海盐湖科技开发有限公司共同签署《合作框架协议》(以下简称“四方协议”),四方协议的合同目的是“利用各自在产业链、原料、技术、设备、产品、市场和销售等方面的优势,共 【展开全文】韩国锦洋株式会社(以下简称“韩国锦洋”)、内蒙古韩锦化学工业有限公司与公司、青海盐湖科技开发有限公司共同签署《合作框架协议》(以下简称“四方协议”),四方协议的合同目的是“利用各自在产业链、原料、技术、设备、产品、市场和销售等方面的优势,共同投资对海虹化工进行技术优化改造和资产债务重组(股权收购),使海虹化工恢复生产并扭亏为盈”,四方协议约定了实现该合同目的的方式为:(1)公司承诺:在合作过程中,对海虹化工与ADC生产无关联装置进行剥离,以优化资产结构,对海虹化工依法减债重整;(2)韩国锦洋投入技术力量对海虹化工的原有设备和工艺进行改造;(3)韩国锦洋完成对海虹化工技术优化改造,实现扭亏为盈目标后,公司对韩国锦洋技术优化改造投入价值进行合理定价和估值,韩国锦洋以估值作价后的资产增资海虹化工;(4)最终实现韩国锦洋通过其在中国设立的子公司持有海虹化工不低于70%的股权的合作模式。韩国锦洋株式会社、内蒙古韩锦化学工业有限公司诉称公司及青海盐湖科技开发有限公司未能履行并违反四方协议中相关条款,向法院提起诉讼。 【收起】 |
青海皓林机械设备租赁有限公司诉盐湖能源有限公司建设工程施工合同纠纷案 |
盐湖机电公司与西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司新增资本认购纠纷一案 |
韩国锦阳株式会社、 内蒙古韩锦化学工业有限公司诉青海盐湖工业股份有限公司、 青海盐湖科技开发有限公司、 青海盐湖海虹化工股份有限公司破产债权确认纠纷一案 |
申请人赫氏工程咨询(上海)有限公司与被申请人青海盐湖股份有限公司、青海盐湖海纳化工有限公司服务合同纠纷仲裁案 |
江苏仪建建设集团有限公司诉青海金世纪工程项目管理公司、青海盐湖工业股份有限公司建设工程施工合同纠纷案 |
盐湖机电公司与中石化第十建设有限公司合同纠纷一案 |
中冶焦耐(大连)工程技术有限公司诉青海盐湖工业股份有限公司、青海盐湖镁业有限公司 |
上海宝冶集团有限公司诉青海盐湖工业股份有限公司、青海盐湖镁业有限公司建设工程合同纠纷一案 |
盐湖机电公司与兰州兰石换热设备有限公司买卖合同纠纷一案 |
2011年6月28日,原告与公司签订了《5座600t活性石灰套筒窑合同》,约定上海宝冶承包建设盐湖镁业金属镁一体化项目配套5座600T/d套筒石灰窑装置。后因金属镁一体化项目土建工程延期,致使原告不能按合同约定工期履行合同,并产生大量人员、 【展开全文】2011年6月28日,原告与公司签订了《5座600t活性石灰套筒窑合同》,约定上海宝冶承包建设盐湖镁业金属镁一体化项目配套5座600T/d套筒石灰窑装置。后因金属镁一体化项目土建工程延期,致使原告不能按合同约定工期履行合同,并产生大量人员、机械设备的窝工,同时公司也未向原告支付已建工程款项。2017年8月23日原告与公司签订《5座600t活性石灰套筒窑合同之补充协议》,补充协议约定了付款时间及付款条件,后因盐湖镁业减产,5座石灰窑无法达产达标,公司一直未支付原告工程款。本案中,公司为案涉合同签订主体,与盐湖镁业同为金属镁一体化项目的实施主体。基于以上理由,依据相关法律法规,原告向海西中院提起诉讼。 【收起】 |
五冶集团上海有限公司因服务合同纠纷起诉青海盐湖机电装备技术有限公司至海西州中级人民法院,涉案金额2,894.75万元。 |
韩国锦阳株式会社内蒙古韩锦化学工业有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖工业股份有限公司青海盐湖科技开发有限公司青海盐湖海虹化工股份有限公司至海西州中级人民法院,涉案金额23,000.00万元。 |
赫氏工程咨询(上海)有限公司诉子公司盐湖海纳服务费纠纷一案 |
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖机电装备技术有限公司至海西州中级人民法院,涉案金额1,667.49万元。 |
兰州兰石重型装备股份有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖镁业有限公司至格尔木人民法院,涉案金额46.23万元。 |
中冶焦耐(大连)工程技术有限公司因工程合同纠纷起诉青海盐湖工业股份有限,公司青海盐湖镁业有限公司至海西蒙古族藏族自治州中级人民法院,涉案金额32,142.48万元。 |
上海宝冶集团有限公司因建设工程合同纠纷起诉青海盐湖工业股份有限公司至海西州中级人民法院,涉案金额2,613.63万元。 |
赫氏工程咨询(上海)有限公司诉子公司盐湖海纳服务费纠纷一案 |
盐湖镁业7家股东与公司的股权转让纠纷一案 |
宁波德邦大桥投资有限公司与公司的股权转让纠纷一案 |
万世良诉子公司盐湖能源债权转让合同纠纷一案 |
青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月3日披露了《关于公司涉及诉讼公告》,控股子公司青海盐湖镁业有限公司(以下简称“盐湖镁业”)股东宁波德邦大桥投资有限公司,主张与公司存在股权转让纠纷向法院提起诉讼(详见巨潮资讯网20 【展开全文】青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月3日披露了《关于公司涉及诉讼公告》,控股子公司青海盐湖镁业有限公司(以下简称“盐湖镁业”)股东宁波德邦大桥投资有限公司,主张与公司存在股权转让纠纷向法院提起诉讼(详见巨潮资讯网2019年9月3日,公告编号2019-054号),近日公司收到青海省海西州中级人民法院(以下简称“海西中院”)送达的《民事诉讼状》、《应诉通知书》等文件,盐湖镁业7家股东称与公司存在股权转让纠纷向海西中院提起诉讼。 【收起】 |
2011年6月11日,原告等投资者与被告、青海盐湖镁业有限公司(以下简称“盐湖镁业”)签订《青海盐湖镁业有限公司增资扩股协议》(以下简称“投资协议”)。投资协议约定:盐湖镁业金属镁一体化项目建设总投资200亿元,建设期为2010年至2013 【展开全文】2011年6月11日,原告等投资者与被告、青海盐湖镁业有限公司(以下简称“盐湖镁业”)签订《青海盐湖镁业有限公司增资扩股协议》(以下简称“投资协议”)。投资协议约定:盐湖镁业金属镁一体化项目建设总投资200亿元,建设期为2010年至2013年。原告等投资者还与被告签订了《青海盐湖镁业有限公司章程》。该章程明确约定,盐湖镁业增加或者减少注册资本、分立、合并、对外投资、处置重大资产等重大事项的决议,除被告外,必须由原告等小股东的表决权中三分之二以上通过。后因盐湖镁业金属镁一体化项目投资额严重超概,项目未达到预期效果,致使原告等小股东的投资目的无法实现。基于以上理由,依据相关法律法规,原告向宁波中院提起诉讼,并申请司法保全措施。 【收起】 |
厦门ABB低压电器设备有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司至西宁市中级人民法院,涉案金额1,686.98万元。 |
子公司盐湖海纳与中冶南方(武汉)热工有限公司买卖合同纠纷一案 |
神雾环保技术股份有限公司诉子公司盐湖海纳建设工程承包合同纠纷一案 |
江苏远方电缆厂有限公司诉子公司盐湖海纳买卖合同纠纷一案 |
万世良诉子公司盐湖能源债权转让合同纠纷一案 |
买卖合同纠纷 |
山西省工业设备安装集团有限公司诉子公司盐湖海纳建设工程施工合同纠纷一案 |
山东四方安装工程有限公司因服务合同纠纷起诉青海盐湖机电装备技术有限公司至格尔木人民法院,涉案金额810万元。 |
江春梅因建设工程施工合同纠纷起诉青海盐湖元通钾肥有限公司,四川省化工建设有限公司,四川省化工建设有限公司,宋文,青海盐湖硝酸盐业股份有限公司至格尔木人民法院,涉案金额33.31万元。 |
民和光大炭素有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司至西宁市中级人民法院,涉案金额656.58万元。 |
武汉市政环卫机械有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖镁业有限公司至格尔木人民法院,涉案金额165.18万元。 |
森特士兴集团股份有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖镁业有限公司至格尔木人民法院,涉案金额22.06万元。 |
格尔木百益商贸有限公司因买卖合同纠纷起诉青海百立储运有限责任公司至格尔木人民法院,涉案金额227.18万元。 |
杭州银湖电气设备有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司至湟中县人民法院,涉案金额29万元。 |
施耐德开关(苏州)有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖镁业有限公司至格尔木人民法院,涉案金额1,289.89万元。 |
杭州银湖电气设备有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司至湟中县人民法院,涉案金额8.52万元。 |
杨忠雄,邓德光因施工合同纠纷起诉李传刚,江苏圣通建筑工程有限公司,青海盐湖机电装备技术有限公司,青海盐湖元通钾肥有限公司至格尔木人民法院,涉案金额22.3万元。 |
无锡鼎安安全设备有限公司因加工合同纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司至无锡市滨湖区法院,涉案金额44.52万元。 |
无锡电炉有限责任公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖镁业有限公司至格尔木法院,涉案金额46.51万元。 |
杭州和泰机电工业有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司至西宁市中级人民法院,涉案金额137.91万元。 |
施耐德开关(苏州)有限公司因买卖合同纠纷起诉青海天石矿业有限公司至青海省德令哈市人民法院,涉案金额81万元。 |
方大炭素新材料科技股份限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司至湟中县人民法院,涉案金额196.95万元。 |
成都光华科技发展有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司至湟中县人民法院,涉案金额255.00万元。 |
徐州三原称重技术有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖镁业有限公司至格尔木人民法院,涉案金额25.88万元。 |
广州白云电器设备股份有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖镁业有限公司至格尔木人民法院,涉案金额744.77万元。 |
广州创特技术有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖镁业有限公司镁业公司至格尔木人民法院,涉案金额122.85万元。 |
广州创特技术有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖机电装备技术有限公司至格尔木人民法院,涉案金额63.08万元。 |
常熟中材装备重型机械有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司至湟中县人民法院,涉案金额217.80万元。 |
常州航丰冷却设备有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖镁业有限公司至格尔木人民法院,涉案金额125.95万元。 |
常州特种变压器有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖镁业有限公司至格尔木人民法院,涉案金额512.01万元。 |
山西省工业设备安装集团有限公司因建设工程施工合同纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司至西宁市中级人民法院,涉案金额3,251.01万元。 |
山东赫达股份有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖镁业有限公司镁业公司至格尔木人民法院,涉案金额156.52万元。 |
山东赫达股份有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司至湟中县人民法院,涉案金额39.45万元。 |
山东盛资泵业科技有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖工业股份有限公司至淄博市博山区人民法院,涉案金额16.35万元。 |
山东凯联能源有限公司因申请协助执行纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司至济南高新技术产业开发区人民法院,涉案金额290.41万元。 |
宝钢工程技术集团有限公司因建设工程合同纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司至青海省高级人民法院,涉案金额1,880.46万元。 |
四川自贡长桥运输机械工程有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖镁业有限公司至格尔木人民法院,涉案金额399.58万元。 |
北京沃德科技发展有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖镁业有限公司至格尔木人民法院,涉案金额230.08万元。 |
四川自贡市格博斯科技有限公司因债务纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司,四川省自贡运输机械集团股份有限公司至四川自贡市沿滩区人民法院,涉案金额1,608.63万元。 |
宁国市开源电力耐磨材料有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司至安徽宁国市人民法院,涉案金额295.30万元。 |
南京翔瑞粉体材料工程有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司至湟中县人民法院,涉案金额117.73万元。 |
北京天下万通科技限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司至湟中县人民法院,涉案金额110.56万元。 |
兰州凯瑞德自动化控制设备有限公司因买卖合同纠纷起诉青海百立储运有限责任公司至西宁市城北区人民法院,涉案金额61.29万元。 |
兰州凯瑞德自动化控制设备有限公司因买卖合同纠纷起诉青海百货有限责任公司至西宁市城西区人民法院,涉案金额171.34万元。 |
信承瑞技术有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖镁业有限公司至常州经济开发区人民法院,涉案金额65.22万元。 |
厦门ABB低压电器设备有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖新域资产管理有限公司格尔木分公司,青海盐湖新域资产管理有限公司至格尔木市人民法院,涉案金额31.75万元。 |
南京霸州工贸有限责任公司因买卖合同纠纷起诉中兰环保科技股份有限公司青海盐湖工业股份有限公司至广东省深圳市南山区人民法院,涉案金额592.12万元。 |
中国电建集团青海工程有限公司因建设工程施工合同纠纷起诉江苏金马有限公司厦门分公司至青海省高级人民法院,涉案金额165.1万元。 |
司银利因施工合同纠纷起诉杨巍至格尔木人民法院,涉案金额112.85万元。 |
南通大通宝富风机有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖工业股份有限公司,青海盐湖镁业有限公司至海西州人民法院,涉案金额789.75万元。 |
中国化学第三建设有限公司因建设施工各同纠纷起诉青海盐湖镁业公司及股份公司至格尔木人民法院,涉案金额9,343.37万元。 |
中冶南方(武汉)热工有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司至西宁市中级人民法院,涉案金额1,532.44万元。 |
乌海地天泰化工有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司至湟中县人民法院,涉案金额299.43万元。 |
合肥金星机电科技发展有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司至湟中县人民法院,涉案金额113.47万元。 |
中国第四冶金建设有限责任公司因建设工程施工合同纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司至西宁市中级人民法院,涉案金额5,889.22万元。 |
安徽盛运重工机械有限责任公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司至桐城市人民法院,涉案金额20.80万元。 |
安徽盛运环保(集团)股份有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司至安徽桐城市人民法院,涉案金额54.20万元。 |
大连世达重工有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司至湟中县人民法院,涉案金额111.90万元。 |
上海宝钢铸造有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司至湟中县人民法院,涉案金额497.53万元。 |
卧龙电气银川变压器有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司至湟中县人民法院,涉案金额134.20万元。 |
南京世周分析仪器有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司至湟中县人民法院,涉案金额66.55万元。 |
北京远东仪表有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司至湟中县人民法院,涉案金额33.61万元。 |
上海大和衡器有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司至湟中县人民法院,涉案金额56.25万元。 |
中国科学器材有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖镁业有限公司至格尔木人民法院,涉案金额678万元。 |
上海协瑞实业发展有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖镁业有限公司至格尔木人民法院,涉案金额247.31万元。 |
宣达实业集团有限公司因建设施工合同纠纷起诉内蒙古锦洋化学工业有限公司,青海盐湖海虹化工股份有限公司至格尔木人民法院海西州中级人民法院,涉案金额42.93万元。 |
北京远东仪表有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖工业股份有限公司,青海盐湖工业股份有限公司化工分公司至格尔木人民法院,涉案金额56.34万元。 |
中十冶集团有限公司因建设施工合同纠纷起诉青海盐湖三元化工有限公司至格尔木人民法院海西州人民法院青海省高院,涉案金额423.96万元。 |
上海乐泽环境工程有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖海虹化工股份有限公司至格尔木人民法院,涉案金额86.95万元。 |
昊华化工科技集团股份有限公司因买卖合同纠纷起诉青海盐湖海纳化工有限公司至湟中县人民法院,涉案金额138万元。 |
青海盐湖镁业有限公司镁业公司因执行异议纠纷起诉哈密宏鑫佳源能源有限公司至哈密市法院,涉案金额97万元。 |
青海盐湖镁业有限公司镁业公司因执行异议纠纷起诉张家港久通焊业有限公司,江苏顺尔特控制技术工程至张家港市人民法院,涉案金额433.03万元。 |
青海盐湖镁业有限公司镁业公司因买卖合同纠纷起诉青海焦煤产业(集团)有限公司至格尔木人民法院,涉案金额178.51万元。 |
| 一审_判决内容 |
一审判决结案 |
一审调解结案 |
一审调解结案 |
(一)驳回原告韩国锦洋株式会社、内蒙古韩锦化学工业有限公司的诉讼请求;(二)本案案件受理费119.18万元,由原告韩国锦洋株式会社、内蒙古韩锦化学工业有限公司负担。 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
一审调解结案 |
-- |
-- |
-- |
1.公司与盐湖镁业向原告上海宝冶支付剩余工程款26,047,204.26元、利息661,206.50元,于本判决生效之日起十五日内付清;2.公司及盐湖镁业向原告上海宝冶支付违约金5,707,975元,于本判决生效之日起十五日内付清;3.原告 【展开全文】1.公司与盐湖镁业向原告上海宝冶支付剩余工程款26,047,204.26元、利息661,206.50元,于本判决生效之日起十五日内付清;2.公司及盐湖镁业向原告上海宝冶支付违约金5,707,975元,于本判决生效之日起十五日内付清;3.原告上海宝冶在公司及盐湖镁业欠付的26,047,204.26元工程款范围内就案涉工程拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权;4.驳回原告上海宝冶其他诉讼请求;5.驳回公司及盐湖镁业的反诉请求;如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费204,363元,由原告上海宝冶负担2,206元,由公司、盐湖镁业负担202,157元;反诉案件受理费50元,减半收取25元,由公司、盐湖镁业负担。保全费5,000元,由公司、盐湖镁业负担。 【收起】 |
-- |
驳回原告的诉讼请求。 |
仲裁中止,尚未执行 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
法院判决镁业7家股东享有公司破产普通债权,并由公司承担案件受理费,金额共计37,725.03万元。 |
法院判决宁波德邦大桥投资有限公司享有公司破产普通债权,并由公司承担部分案件受理费,金额共计29,309.87万元。 |
法院判决盐湖能源支付万世良工程款26798166元。 |
(一)确认青岛乾恒投资有限公司对公司享有破产普通债权29,465,237元;(二)确认上海镁泰实业有限公司对公司享有破产普通债权97,094,353元;(三)确认广东西域投资管理有限公司对公司享有破产普通债权73,595,844元;(四)确 【展开全文】(一)确认青岛乾恒投资有限公司对公司享有破产普通债权29,465,237元;(二)确认上海镁泰实业有限公司对公司享有破产普通债权97,094,353元;(三)确认广东西域投资管理有限公司对公司享有破产普通债权73,595,844元;(四)确认青海嘉通伟业工贸有限公司对公司享有破产普通债权56,709,139元;(五)确认山西易联投资有限公司对公司享有破产普通债权54,195,036元;(六)确认陕西富田农资有限公司对公司享有破产普通债权45,210,612元;(七)确认浙江海虹控股集团有限公司对公司享有破产普通债权18,967,739元;以上第一至七项法院判决标的金额合计为375,237,960元。(八)驳回原告青岛乾恒投资有限公司、上海镁泰实业有限公司、广东西域投资管理有限公司、青海嘉通伟业工贸有限公司、山西易联投资有限公司、陕西富田农资有限公司、浙江海虹控股集团有限公司的其他诉讼请求。(九)案件受理费2,012,313元,由公司承担。 【收起】 |
宁波中院作出的(2019)浙02民初916号《民事判决书》,由公司收购德邦大桥持有盐湖镁业的股权,支付对价291,599,663.00元,具体判决如下:1、确认原告德邦大桥对被告青海盐湖工业股份公司享有破产普通债权291,599,663.0 【展开全文】宁波中院作出的(2019)浙02民初916号《民事判决书》,由公司收购德邦大桥持有盐湖镁业的股权,支付对价291,599,663.00元,具体判决如下:1、确认原告德邦大桥对被告青海盐湖工业股份公司享有破产普通债权291,599,663.00元;2、驳回原告德邦大桥的其他诉讼请求;3、案件受理费1,526,197.79元,由原告德邦大桥负担27,142.87元,被告公司负担1,499,054.92元。 【收起】 |
盐湖海纳支付厦门ABB公司设备货款14,924,608.97元及违约金1,945,203元,合计16869811.97元。 |
西宁中院判决盐湖海纳支付中冶南方公司货款13940583元,逾期付款利息1383865.08元,合计15324448.08元。 |
在仲裁机构的主持下,双方达成调解:盐湖镁业支付神雾环保公司工程欠款1200万元。 |
盐湖海纳支付江苏远方货款及利息共计27046718.86元。 |
此案经青海省高级人民法院一审,上述至最高人民法院,最高院驳回上述,现正在强制执行期 |
海西中院作出民事调解书:盐湖镁业支付施耐德开关公司货款11798574元 |
在法院主持下,双方达成调解,盐湖镁业支付山西省工业设备安装集团有限公司工程款计32510055.92元。 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
一审已判决 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |